График работы:
ПН-ПТ с 09.00 до 20.00
Адрес:
Санкт-Петербург: Индустриальный проспект, дом.17, корп.1, оф.8

Ремонт квартир СПб

Ремонт квартир СПб. Выполним ремонт квартир качественно и в срок! Оплата за ремонт квартир по результатам выполненных работ! Договор!
Наш опыт - 17 лет надёжного ремонта и идеальной отделки квартир в Санкт-Петербурге ! Обеспечим стройматериалами со скидкой - до 15%. Выезд мастера и смета бесплатно !
Телефон:
962-94-16
usluginew@yandex.ru
Написать вопрос
Качественный ремонт квартир

Идеальный ремонт квартир и доступные цены

Доступные цены !
Доступные цены и высокое качество !
Качественный ремонт квартир

Ремонт квартир в Санкт-Петербурге, качество работ гарантируется

Договор на ремонт квартир
Проект договора ( Образец )
Договор составляется для каждого заказчика
индивидуально и с учётом его требований, условий, состоянием объекта для ремонта !
Стороны осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

      

 Договор подряда № ____  на ремонтно-отделочные работы  

г. Санкт-Петербург                                             "____"________201__г.
                                               

1.1.   ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________, с одной стороны, и гр. _________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. Предмет договора

2.1.1. По настоящему договору Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить ремонтно-отделочные работы (далее «работы») в помещениях Заказчика, расположенных по адресу:__________________________________общей площадью по горизонту пола_______ кв.м.

2.2. Общестроительные и отделочные материалы для производства работ предоставляются Заказчиком.

3. Порядок и Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательства приступить к выполнению работ не позднее 10-ти календарных дней с даты подписания договора и выполнить работы в течение ____дней с момента начала работ. Стороны согласовывают ориентировочный график выполнения работ, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему договору. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право изменять сроки выполнения работ и их последовательность.

3.2. Сроки выполнения работы могут быть увеличены в следующих случаях:

3.3. В случаях задержек в поставках материалов Заказчиком, повлекшие простои в работе Подрядчика, срок выполнения работ по настоящему договору продлевается на количество дней задержек.

3.3.1. В случае проведения дополнительных работ, которые оговариваются сторонами в дополнительном соглашении, либо указаны в акте приемки выполненных работ.

3.4. Стороны имеют право требовать от другой стороны проведение встреч для обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего договора работ. Подрядчик имеет право приостановить выполнение работ по причине отсутствия материалов Заказчика. Возобновление работ производится путем письменного согласования сторон.

3.5. За нарушение конечного срока выполнения работ Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки. При этом пени не могут быть  более  5% (пяти процентов) от суммы невыполненных работ по настоящему договору.

3.6. В течение всего времени проведения ремонтно-отделочных работ по настоящему договору все расходы по коммунальным услугам (электричество, водоснабжение и т.п.), а также все расходы по услугам управляющей компании (охрана, обустройство территории, использование лифтом, уборка территории, вывоз мусора, изготовление пропусков, подключение временного электричества и водоснабжения, установка пожарного гидранта и огнетушителя и т.п.) в полном объеме оплачиваются за счет Заказчика.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Предъявлять Заказчику или его представителю (доверенному лицу) все  Акты скрытых работ, журнал проведения работ, Акт выполненных работ.

4.1.2. Информировать Заказчика или его представителя (доверенного лица) о приемке скрытых работ не менее чем за 3-е суток; в случае неявки Заказчика или его представителя (доверенного лица) Подрядчик вправе продолжать работы с односторонним подписанием Акта;

4.1.3. Произвести опрессовку систем водоснабжения и отопления, проливку канализации и замер сопротивления изоляции электропроводки своими приборами в соответствии с действующими нормативами в присутствии представителя технадзора Заказчика с записью в журнале проведения работ;

4.1.4. Постоянно иметь на объекте пузырьковый уровень,  правило или рейку 2 м;

4.1.5. Оформить исполнительную документацию на скрытые коммуникации (водоснабжение, отопление, канализация, силовая и слаботочная проводка) и предъявить ее Заказчику или представителю(доверенному лицу) до замуровки или закрытия сетей;

4.1.6. Выполнить работы в полном объёме в соответствии с приложением №1 (смета на работы) настоящего договора, при условии содействия Заказчика;

4.1.7. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в настоящем Договоре;

4.1.8. При необходимости привлекать третьих лиц для выполнения условия настоящего договора.

4.1.9. При обнаружении дефектов и недостатков в работе в период выполнения работ и гарантийного срока безвозмездно устранять в сроки, согласованные сторонами,  в том случае, если они возникли по вине Подрядчика. В случае возникновения недостатков не по вине Подрядчика, подрядчик устраняет их на условиях , согласованных с Заказчиком.

4.1.10. Выполнять работы, используя собственное оборудование и инструмент.

4.1.11. Обеспечить сохранность имущества Заказчика, находящегося в помещениях при производстве работ, либо требовать от Заказчика освободить помещения в период выполнения работ от хранящегося в нем имущества Заказчика. Перед началом выполнения работ стороны составляют опись имущества Заказчика приложение № 2, находящегося в помещении, за кражу, порчу и т.д. имущества, не указанного в описи Подрядчик ответственности не несет.

4.1.12. Незамедлительно предупреждать Заказчика при возникновении обстоятельств, делающих невозможным сохранение имущества и материалов, находящихся в помещении. Упаковка имущества возлагается на Заказчика.

4.1.13. Незамедлительно предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным.

4.1.14. Использовать в процессе работы материалы и оборудование приобретённые Заказчиком, имеющие все необходимые санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности.

4.1.15. По окончании работ произвести бесплатную уборку помещения.

4.1.16. Не хранить в помещении ядовитые, легковоспламеняющиеся, горючие и взрывоопасные вещества, баллоны с газами и другие взрывопожароопасные материалы.

4.1.17. Соблюдать требования пожарной безопасности и охраны труда.

4.2. Производить работы в строгом соответствии со СНИПами и ГОСТами, правилами Госгортехнадзора, санитарными нормами и правилами производства работ.

4.2.1. Исполнять указания, полученные от Заказчика в период исполнения договора в части, не противоречащей условиям настоящего договора.

4.2.2. Согласовывать с Заказчиком конструкции выполняемых Подрядчиком изделий, применяемые материалы и технологии производства работ.

4.2.3. Предупредить Заказчика (в письменной форме, подписанной обеими сторонами) о том, что соблюдение указаний Заказчика грозит годности или прочности выполняемой работы.

4.3.  Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять работы и произвести оплату работ на условиях настоящего договора

4.3.2. Своевременно до начала работ подготовить помещение для производства ремонтных работ: вывезти либо упаковать предметы мебели, застелить, если нужно пол, убрать мешающие работе предметы.

4.3.3. На период выполнения работ обеспечивать снабжение Подрядчика необходимыми коммунальными ресурсами: вода, электроэнергия, отопление, канализация.

4.3.4. Предоставлять Подрядчику беспрепятственный доступ в помещение, в котором производятся работы.

4.3.5. При необходимости перед началом работ согласовать действия с управляющей компанией и иными лицами.

4.3.6. Своими действиями не создавать помехи в работе Подрядчика.

4.3.7. В согласованные сроки предоставлять Подрядчику материалы для проведения работ. Осуществлять доставку материалов в срок не более 3 (трёх) рабочих дней с момента получения письменной заявки согласованной сторонами.

4.3.8. Перед составлением сметы и подписания договора ознакомить подрядчика с проектной документацией (при ее наличии), либо дизайн-проектом.

4.3.9. В случаях, когда Заказчик заказывает дополнительные работы,  оплатить  согласованную с Подрядчиком стоимость данных работ, а так же предоставить строительные и отделочные  материалы, и обеспечить их доставку.

4.3.10. В случаях перепада уровня стен или горизонта потолка более 3 (трех) сантиметров, необходимость устройства стяжки более 10 (десяти) сантиметров. Если Заказчик выражает желание  выполнить оштукатуривание поверхностей стен и потолка слоем более 3 (трех) сантиметров, выровнять пол  стяжкой слоем более 10 (десяти) сантиметров, то Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение данных работ

4.3.11. При осуществления такелажных работ Подрядчиком  материалов Заказчика (как общестроительных, так и облицовочных) от входа в подъезд до квартиры  за 24 (двадцать четыре) часа сообщить Подрядчику  о доставке данных материалов.

4.3.12. Заказчик обязуется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после предоставления Подрядчиком акта сдачи-приемки работ,  при наличии претензий к работам направить их в письменном виде на адрес электронной почты Подрядчика (указанный в настоящем договоре).

4.3.13. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы.

4.3.14. Обеспечить возможность отключения электроснабжения.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Привлекать к выполнению работ третьих лиц.

4.4.2. При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ более 3 (трёх) рабочих дней приостановить работы до устранения нарушений.

4.4.3. Не выполнять дополнительные работы, если выполнение этих работ вызовет потерю качества работ, а также в случаях невыполнения Заказчиком обязанности по оплате дополнительных работ.

4.4.4. Выполнить работы досрочно.

4.4.5. Использовать фотоматериалы помещения Заказчика с производимыми в нем работами в информационных и рекламных целях деятельности Подрядчика, без права публикации данных об имени Заказчика и адреса производимых работ. 

4.4.6. В случае устранения дефектов, возникших не по вине Подрядчика требовать возмещения  расходов, связанных с их устранением.

4.5. Заказчик имеет право:

4.5.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ, правильность использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.5.2. Претензии по качеству работ в виде явных недостатков могут быть заявлены Заказчиком на любом этапе выполнения работ по Договору и при приемке работ Заказчиком, что должно быть отражено в Акте приемки-сдачи. О скрытых недостатках, обнаруженных после приемки работ, Заказчик должен известить Подрядчика в разумный срок, но не позже окончания гарантийного срока

4.5.3. В одностороннем порядке увеличивать объем  работ от согласованных в смете,  если эти изменения не превысят  1% (одного процента) от суммы, указанной в первоначальной смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в настоящем договоре работ. Внесение в смету изменений в большем объеме осуществляется по соглашению сторон и за дополнительную оплату.

4.5.4. В любое время отказаться от выполнения работ на любом этапе, оплатив  выполненные работы Подрядчиком.

5. Стоимость работ и порядок оплаты.

5.1. Стоимость работ по настоящему договору рассчитана в смете и составляет __________(Прописью) рублей. Стоимость отдельных этапов работ указана в смете приложение №1.

5.2. Расход облицовочных материалов Заказчика (плитки, керамогранита, ламината, паркета, и т.п.) на бой и подрезку (в отходы) устанавливается в размере 10% (десять процентов), а в случае диагональной укладки или укладки «елочкой» – в размере 15% (пятнадцать процентов). Расход обоев, краски, декоративной штукатурки согласовывается Заказчиком в индивидуальном порядке с прорабом на объекте.

5.3. Оплата производится в следующем порядке:

5.3.1. Оплата Заказчиком сумм за выполненные Подрядчиком работы производится
поэтапно и факту выполненных работ.

5.3.2. Этапы работ указываются  в смете.

5.3.3. На каждый этап выполненных работ подписывается Акт выполненных работ.

5.4.  Оплата работ производится Заказчиком в течение 3 (трёх) календарных дней с даты подписания актов выполненных работ.

5.5. Приемка Акта выполненных работ производится Заказчиком не позднее 5(пяти)календарных дней с момента получения Акта на электронную почту

5.6. Все дополнительные работы, стоимость которых не входит в стоимость настоящего договора, Заказчик оплачивает  по предоплате.

5.7. Все иные расходы, не оговоренные в настоящем разделе,  оплачиваются Заказчиком в течение 3-х рабочих дней с даты выставления счета Подрядчиком.

5.8. Оплата производится в любой установленной Законодательством форме и получением Заказчиком надлежащим образом оформленного  финансового документа.

5.9. Стоимость может быть изменена исключительно по предварительному соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения в случаях: если по ходу выполнения работ возникли дополнительные работы, которые невозможно было рассчитать на этапе составления сметы; если  Заказчик  изменил проектно-техническую документацию  или дизайн-проект; если возникнут дополнительные требования  со стороны управляющей организации или иной эксплуатирующей организации дома по выполнению ремонтно-отделочных работ.

5.10. Дополнительные строительно-отделочные работы, не указанные в приложении №1, оплачиваются Заказчиком отдельно в соответствии с прейскурантом стоимости работ Подрядчика на день их фактического выполнения.

5.11. Объем каждого этапа работ в смете (приложение 1) указан с погрешностью 10% (десять процентов). При увеличении и уменьшении объемов не более чем на данную погрешность стоимость работ остается неизменной.

5.12. За несоблюдение сроков оплаты работы, выполненной в соответствии с настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать 5% (пяти процентов) от суммы работ по настоящему договору.

5.13. В случае несоблюдение сроков оплаты Заказчиком выполненных работ, Подрядчик имеет право приостановить работы по настоящему договору до фактической оплаты выполненных работ, при этом срок исполнения настоящего договора увеличивается на срок задержки оплаты Заказчиком. При задержке оплаты свыше 10(десяти) рабочих дней Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с письменным уведомлением Заказчика.

5.14. В случае невозможности вовремя закончить работы по конкретному этапу по вине Заказчика, Подрядчик имеет право потребовать оплату за частичное выполнение работ по конкретному этапу в размере, пропорциональном выполненному объему работ по данному этапу.

6. Порядок приемки работ

6.1. По окончании каждого промежуточного этапа работ, установленного согласно смете приложение №1, стороны подписывают акты сдачи-приемки работ,что является основанием для оплаты.

6.2. Акт сдачи-приемки работ должен содержать, в том числе, наименование сторон,  указание на наименование и объем произведенных работ, стоимость работ.

6.3. После выполнения работ  Подрядчик информирует Заказчика о готовности к сдаче очередного этапа работ и направляет Заказчику акт выполненных работ. Заказчик обязан рассмотреть акт, и подписать в течение 3-х рабочих дней с даты получения на электронную почту указанную в договоре, либо дать письменно мотивированный отказ. В случае, если от Заказчика не поступил мотивированный отказ в указанный срок, АКТ сдачи-приемки считается принятым и подлежит оплате Заказчиком.

6.4. При наличии замечаний  Заказчик обязан подписать акт с замечаниями, в нем делается отметка об этом. В случае неполучения подписанного Акта  Подрядчиком в течение 7-ми  календарных дней с даты его направления и отсутствия письменных замечаний, в том числе по электронной почте от Заказчика, акт считается принятым Заказчиком без замечаний.

6.5. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия и подписания промежуточного акта сдачи-приемки работ, Подрядчик вправе приостановить дальнейшее выполнение работ с переносом сроков сдачи работ по данному договору на срок остановки работ. При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику сумму за выполненные работы.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Подрядчик гарантирует высокий уровень качества выполненных работ и соответствие требованиям Заказчика. В течении гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счёт ( материалы, работы ) произвести устранение недостатков и дефектов, обнаруженных Заказчиком. Срок на исправление недостатков и дефектов - 20 дней с момента обращения Заказчика.

7.2. Гарантийный срок составляет 2 (два) года после окончания работ по настоящему договору на все отделочные и инженерные работы.

7.3. Гарантийные обязательства и ответственность Подрядчика распространяются исключительно на работы, согласованные сторонами и перечисленные в смете.

7.4. Подрядчик  не несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа объекта, неправильного обращения с приборами и оборудованием, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, при использовании в ремонте не качественных материалов.

7.5. В соответствии с настоящим договором Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы, которое должно соответствовать условиям настоящего договора. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора, сторона Заказчика вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

7.5.1. Безвозмездного устранения недостатков в течение срока действия настоящего договора;

7.5.2. Соразмерного уменьшения установленной за работу цены, в случае если эти недостатки не были исправлены в течение всего срока действия настоящего договора.

7.6. При исправлении недостатков установлены следующие сроки:

7.6.1. В период проведения работ по настоящему договору все недостатки устраняются Подрядчиком до завершения всех работ по настоящему договору и всем дополнительным соглашениям.

7.6.2. В период гарантийного обслуживания недостатки устраняются Подрядчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения претензии от Заказчика.

7.7. Подрядчик не несет ответственность и освобождается от исполнения гарантийных обязательств в случаях порчи результатов выполненного ремонта, происшедших в результате непредвиденных обстоятельств, а именно: затопления помещения, пожара, развития грибка, плесени, протекания межпанельных швов, кровли и т.п.

7.8. Подрядчик не контролирует и не несет ответственность:

- за качество работы, выполненной третьими лицами, и субподрядчиками, привлеченными Заказчиком, а также за их материалы и оборудование и освобождается от исполнения гарантийных обязательств в случаях порчи результатов выполненного ремонта, происшедших в результате действия третьих лиц, и субподрядчиков, привлеченных Заказчиком.

-за причинение материального и морального вреда Заказчику и третьим лицам, нанесенным им вследствие неправильного обращения Заказчика с электрическими и сантехническими приборами и оборудованием.

- в случаях порчи результатов выполненного ремонта, происшедших в результате неправильной эксплуатации помещения Заказчиком, в частности понижения температурного режима в помещении ниже +15С, и несоблюдения постоянной относительной влажности в пределах 40-70%  в жилых помещениях, кроме санузлов, лоджий, балконов.

7.9. Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются:

- на материалы и оборудование, приобретенные Заказчиком.

- на работы, связанные с настройкой и регулировкой сантехнических приборов и оборудования, в т.ч. регулировкой уровня давления в трубах, спуском воздуха в трубах, очисткой труб водоснабжения и канализации, очисткой воздухопроводов.

- на  работы, связанные с настройкой и использованием электроприборов Заказчика, в т.ч. заправкой кондиционеров, подключением бытовой техники, в т.ч. плиты, духового шкафа, варочной панели, посудомоечной машины, стиральной машины и т.п.

7.10. При отказе Подрядчика признать обоснованность претензий Заказчика к качеству выполненных работ, обоснованность таких претензий может быть признана только в результате проведения экспертизы качества строительно-монтажных работ независимой лабораторией, уполномоченной за надзором качества выполняемых Подрядчиком работ центром лицензирования. При назначении экспертизы Заказчик обязан отправить уведомление о дате и времени ее проведения за 10 (десять) рабочих дней до даты ее проведения, одновременно на юридический адрес Подрядчика и адрес электронной почты Подрядчика, указанный в настоящем договоре. Экспертиза проводится в присутствии представителя Заказчика и Подрядчика. В ходе экспертизы может проверяться только качество тех работ, которые были выполнены в полном объеме Подрядчиком и приняты Заказчиком в соответствии с Актами выполненных работ. Расходы на проведение экспертизы возмещаются Заказчику только в случае признания его претензий обоснованными.

7.11. Любая из сторон полностью освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств.

8. Ответственность сторон

8.1. Заказчик несет полную ответственность за все работы, выполненные Подрядчиком в рамках настоящего договора, требующие официального согласования в специализированных учреждениях, в т.ч. перепланировка помещений, изменение фасадной части дома, установка окон, кондиционеров и т.п. Все прямые и косвенные затраты по согласованию данных работ несет Заказчик.

8.2. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору при наличии вины. Виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты или поставки материалов более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней, Подрядчик вправе расторгнуть договор.

8.4. Любая из сторон полностью освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств.

8.5. Подрядчик несет материальную ответственность за порчу материалов Заказчика. В случае их порчи по вине Подрядчика, Заказчик самостоятельно, согласовав объемы, стоимость материалов и сроки доставки с Подрядчиком, осуществляет заказ, оплату и доставку данных материалов на объект. Подрядчик обязуется оплатить Заказчику или вычесть из стоимости договора, полную стоимость исходных испорченных материалов и их доставку, при этом Заказчик обязан представить документы, подтверждающие стоимость данных материалов.

8.6. Подрядчик не несет ответственности за материальные ценности Заказчика, находящихся в ремонтируемом помещении не описанные в приложении №2

8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9. Разрешение споров

9.1. Все спорные вопросы, возникающие по настоящему договору, по возможности разрешаются на доброжелательной основе путем переговоров, не допуская формального разрыва настоящего договора.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства c соблюдением претензионного порядка. Претензия направляется стороне на юридический адрес и адрес электронной почты, указанный в настоящем договоре. Срок ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.

9.3. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в  суде по месту нахождения истца.

10. Сроки действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между сторонами.

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон, с письменным уведомлением не менее чем за 7 (семь)календарных дней.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, а также изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по договору.

11.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных  недель и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

12. Прочие условия

12.1. Все приложения к настоящему договору, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ, являются его неотъемлемой частью.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.3. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

12.4. Настоящий договор оформлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

12.5. В случае изменения своих юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязуются немедленно извещать друг друга в письменной форме. Сообщение Подрядчика об изменении своих банковских реквизитов принимаются к исполнению Заказчиком для оплаты цены настоящего договора только в случае, если такое сообщение поступит к Заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до предусмотренной настоящим договором даты такой оплаты.

13. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты

 

Заказчик:

_________________________________

Паспорт: _____ № _________________

Выдан: ___________________________

Адрес: ___________________________

Телефоны: ________________________

E-mail: ___________________________

 

_________________/_______________/

 

Подрядчик:

 «_________________»

Юридический адрес:

ОГРН:

ИНН: ___________, КПП: ____________

Р/с № _____________________________

К/с: _______________________________

БИК: ____________

Телефоны: ________________________

E-mail: ___________________________

_________________/_________________/

М.П.

 

Ремонт квартир в Санкт-Петербурге. Ремонт квартир качественно и в сжатые сроки.
Отделка квартир в различных стилях. В нашей компании работают только
профессиональные мастера любящие своё дело. Цены на ремонт квартир всегда
доступные, качество работ гарантируется. При полной отделке квартир
проводятся различные акции, бесплатная отделка отдельной площади или
бесплатная установка или монтаж сантехники и многое другое.
Наша компания желает Вам хорошего настроения и комфорта в Вашем доме !

Ремонт квартир в Санкт-Петербурге, выполняем все ремонтные работы строго по договору, качественно выполним ремонт квартир по договору в Санкт-Петербурге. Ремонт квартир в Санкт-Петербурге, договор на ремонт квартир, ремонт квартир недорого в Санкт-Петербурге, гарантия качества на ремонт квартир            

 

Главная
Условия оплаты
Покупка отделочных материалов
Штукатурные работы
Малярные работы
Африкансий стиль
Дизайн интерьера
Адрес:
Санкт-Петербург: Индустриальный проспект, дом.17, корп.1. оф.8
Телефон:
962-94-16
usluginew@yandex.ru
Яндекс.Метрика